Снизили взыскиваемую потребителем с подрядчика денежную сумму с 3 000 000 руб. до 500 000 руб.

В 2021 г. между ООО «И.» (подрядчиком) и Павлом Г. (заказчиком) был заключен договор подряда на осуществление дизайнерского ремонта квартиры.

Ремонт должен был быть завершен спустя 7 месяцев с момента заключения договора.

Однако сторонами неоднократно подписывались дополнительные соглашения, в том числе, на производство новых работ, в связи с чем ремонт был окончен только в 2022 г. (с превышением сроков на 6 месяцев).

Более того, в последующем результаты выполненных работ не устроили заказчика, и он обратился в суд.

Общая заявленная истцом ко взысканию сумма составила более 3 000 000 руб. и включала в себя: ущерб за недостатки выполненных работ в размере 665 740 руб., неустойку за отказ от выполнения требования потребителя о выплате суммы ущерба – 665 740 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ – 808 796 руб., компенсацию морального вреда – 10 000 руб., штраф – 50% от всех указанных сумм.

В ходе судебного разбирательства по ходатайству представителя ответчика была проведена строительно-техническая экспертиза, определившая сумму ущерба в гораздо меньшем размере – 161 874 руб., вместо предъявленных 665 740 руб.

Помимо этого, юристам Адвокатской фирмы «Ревякины и партнеры» удалось доказать необходимость снижения неустойки за недостатки работ, а также добиться отказа во взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ, так как последние продлевались по взаимному соглашению сторон.

Таким образом, суд принял во внимание доводы представителей ответчика и снизил взыскиваемую с подрядчика сумму в 6 раз.